Annexes
89
Annexe-Tableau 2 : La fiche technique du projet du la réalisation du port.
Identification du projet
Intitulé du
projet
REALISATION D’UN PORT DE PÊCHE POUR LA WILAYA DE TLEMCEN A
SIDNA YOUCHAA
Entreprise de
réalisation
Initialement : groupement : CODIDER TP / CYES
A compter du : 29-09-2014 COSIDER
Délai de
réalisation
-72 Mois / ODS de démarrage des travaux : 27 Octobre 2013
-ODS d’arrêt /reprise des Travaux : 08-07-2014 / 29-09-2014. (Avenant N°01).
- ODS d’arrêt /reprise des Travaux pour intempéries : 16 jours.
- ODS d’arrêt /reprise des Travaux : 21-05-2017 / 03-09-2017 (Avenant N°03 - PD: 12
mois).
- ODS d’arrêt /reprise des Travaux : 20-03-2018 / 05-06-2018 (Avenant N°04).
- ODS d’arrêt /reprise des Travaux : 20-11-2018 / 12-05-2019 (Avenant n°5 - PD: 5
mois)
- ODS d'arrêt pour deux (02) mois : 15-10-2019 (acquisition des équipements
électriques)
- ODS d’arrêt /reprise des Travaux : 20-03-2020 / 14-06-2020 (Pandémie COVID-19)
- Fin du délai contractuel : 27 – 12 – 2019.
Assistance
technique
Laboratoire d'Etudes Maritimes (LEM)